Termini e condizioni

Responsabile per Milano, San Giuliano Milanese e Como:

arbol srl
Via Monferrato 67
20098 san giuliano milanese

E-mail info@outlet-parquet-milano.it
Partita IVA: 03846290967

1. ORDINI - Tutte le proposte d’ordine devono essere oggetto di un
“contratto” scritto ed accettato dalla “Casa” e dal “Compratore”,
che avrà validità di tre mesi.
2. TRASPORTO - Le merci viaggiano a rischio e pericolo del
compratore, anche se vendute franco destino. Tutti i danni o le
perdite della merce subiti durante il trasporto saranno sempre a
carico del Destinatario che ne dovrà richiedere il risarcimento al
trasportatore. La ARBOL S.r.l. non si fa carico di eventuali problemi
(perdita, avarie, vizi, ecc.) anche di natura eccezionale (alluvioni,
furto, naufragio) che dovessero nascere durante il trasporto.
Questi sono sempre e comunque a carico del Compratore.
3. CONSEGNE - I termini di consegna si intendono indicativi.
Il venditore non incorrerà in alcuna responsabilità e non sarà
riconosciuto alcun indennizzo da parte dello stesso in caso di
spedizione della merce oltre il termine convenuto. Tuttavia, qualora
la consegna avvenga dopo 60 gg. dalla data prevista e citata nel
contratto, il compratore potrà annullare l’ordine, attraveso lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno ed escusivamente per le
merci non ancora consegnate.
4. DANNI - Il compratore sarà responsabile dei danni causati alle
merci dovute a cattiva conservazione o negligenza da parte sua.
Il venditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati
alle merci prima o dopo la posa.
5. RECLAMI - Il controllo delle merci dovrà effettuarsi al ricevimento
delle stesse. Le eventuali contestazioni relative all’umidità, il colore,
la qualità e la tonalità devono pervenire al venditore per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, in un termine di 8 gg. a
partire dalla data di ricevimento delle merci ed, in ogni caso, prima
della posa del materiale. Eventuali richieste di risarcimento danni
non saranno riconosciute. Se tuttavia il compratore nota dei difetti
durante la posa, dovrà immediatamente sospendere i lavori ed
informare il venditare, entro e non oltre 2 gg. dalla scoperta, sotto
pena di perdere tutti i suoi diritti. Una volta posata tutta la merce,
nessuna contestazione potrà essere formulata. Gli obblighi del
venditore si limiteranno al ritiro ed alla sostituzione del materiale
riconosciuto difettoso. Tutte le eventuali contestazioni non daranno
mai diritto al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti.
6. PREZZI DI VENDITA - I prezzi indicati sono privi di imposte,
franco partenza da nostro stabilimento di San Giuliano Milanese.
La merce consegnata franco destino viene sempre posata su pallet
“a perdere” e addebitati in fattura. Qualora prima della consegna
della merce si siano verificati aumenti nel costo della mano d’opera
o delle materie prime, ivi compresi i noli, i trasporti, i dazi doganali
ed i cambi valutari, il venditore avrà diritto alla revisione del prezzo
nella misura corrispondente alla entità ed alla incidenza dei predetti
aumenti. All’acquirente è riconosciuta la facoltà di recedere dal
contratto qualora detti aumenti risultassero per lui troppo onerosi,
con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di risarcimento
danni o altro nei confronti del venditore.
7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO - Le condizioni di pagamento
saranno determinate dal venditore , indicate sul
contratto e eventuali spese d’incasso veranno addebitate.
8. INSOLVENZA - Il mancato o ritardato pagamento anche di una
sola delle rate convenute in contratto, comporterà per l’acquirente
la decadenza automatica dal beneficio del termine e la Casa potrà
agire alternativamente, a sua insindacabile scelta, o per il pagamento
dell’intera somma pattuita o per la risoluzione contestuale ed
immediata del contratto. La Casa si riserva comunque la proprietà
delle merci fornite fino al completo pagamento. Le merci potranno
essere riprese per semplice intimazione se i pagamenti non
saranno effettuati alle date previste.
9. INTERESSI E RITARDI - In caso di ritardato pagamento, gli interessi
moratori applicabili saranno calcolati in base al D.lgs 231/02.
10. COMPETENZA TERRITORIALE - Per qualsiasi controversia
comunque nascente o discendente dalla presente vendita sarà
competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria di Milano.